Договор на поставку строительных материалов образец скачать

Договор купли-продажи стройматериалов

Договор купли-продажи строительных материалов — это стандартное двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона обязуется предоставить товар, а другая — принять его и оплатить.

В нем содержится информация, включаемая во все договоры купли-продажи.

Чаще всего договоры купли-продажи строительных материалов заключают бизнесмены для их использования в предпринимательских целях. Однако встречается и розничная купля-продажа стройматериалов гражданам.

К договору в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней подробно расписываются все стройматериалы, количество, требования к качеству со ссылкой на технические нормы либо документы производителя, которые подлежат передаче покупателю вместе с товаром (например, сертификат качества).

Важно! В отношении некоторых строительных материалов требования о предоставлении определенной информации закреплены на законодательном уровне.

Например, согласно п. 3 ст. 134 ФЗ «Технический регламент…» от 22.07.2008 № 123-ФЗ техническая документация на материалы для отделки стен, потолков, покрытия полов и др. должна содержать информацию об их показателях пожарной опасности.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует указанному в договоре купли-продажи, а при отсутствии такого условия — товар, пригодный для целей, для которых обычно используется товар такого рода.

Договор и спецификация оформляются в 2 экземплярах.

Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др. 

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара.

В силу ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.

Так, постановлением 1-го ААС от 28.11.2011 № 01АП-5637/11 апелляционная жалоба истца-покупателя была оставлена без удовлетворения по причине отсутствия доказательства надлежащего хранения товара в течение длительного времени (больше года) и доказательств, подтверждающих размеры убытков. Апелляционная и кассационная инстанция оставили вынесенное судебное решение без изменения.

Поставка является частным случаем купли-продажи строительных материалов. Основным спором по договору поставки являются претензии покупателя к качеству материала.

Если покупателем был нарушен порядок приемки привезенного товара, доказать поставку некачественного материала ему будет трудно, а то и невозможно (определение ВАС РФ от 31.07.2014 № ВАС-10400/14).

Таким образом, бремя доказывания предоставления некачественного строительного материала по договору поставки стройматериалов лежит на покупателе.

В случае же приобретения потребителем стройматериала в розницу законодатель переложил бремя доказывания соответствия качества закону или договору на продавца (см. ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1).

Образец договора купли-продажи материалов для строительства можно скачать по ссылке: Образец договора купли-продажи стройматериалов.

Договор купли-продажи материалов заключается при проведении сделки по приобретению стройматериалов покупателем и их передаче продавцом. На него распространяются общие требования к договорам купли-продажи, а также, в зависимости от субъектного состава и цели сделки, правила о договоре поставки, розничной купле-продаже и защите прав потребителей.

rusjurist.ru

Главная » Статьи » Примеры договоров

Договор поставки строительных материалов

Покупка строительных материалов предполагает получение заказчиком товаров высокого качества по определенной цене и в удобные сроки. Поставщик же ожидает своевременной приемки товара покупателем и полной оплаты его стоимости. Гарантирует соблюдение этих условий договор поставки строительных материалов, подписанный сторонами сделки.

В документе указываются все пожелания сторон, требования к качеству, упаковке, сроки оплаты и доставки. Каждое условие оговаривается в отдельном пункте:

  • наименование продукции
  • цена, ассортимент и качество
  • упаковка
  • поставка, приемка
  • порядок оплаты
  • порядок действий сторон.
  • Заключение такого договора — это гарантия защиты прав и имущественных интересов поставщика и покупателя в суде.

    Скачать образец договора поставки строительных материалов вы можете здесь .

    Договор поставки строительных материалов

    По договору поставки строительных материалов продавец обязан передать стройматериалы в собственность покупателя за ранее договоренную сумму. Ассортимент. количество, комплектность и условия поставки уточняются в спецификации, которая является приложением к договору и составляется на каждую партию товара. Цена поставки рассчитывается продавцом, исходя из заявки покупателя, и определяется в спецификации, в ней же согласовываются условия и сроки оплаты. Покупатель производит оплату каждой партии товара отдельно. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет продавца.

    Покупатель оформляет заказ, направляя продавцу заявку в двух экземплярах по форме, которая предусмотрена соответствующим приложением к договору. В течение пяти рабочих дней продавец направляет покупателю спецификацию в двух экземплярах и подписанный им один экземпляр заявки. Покупатель, в свою очередь, не позднее пяти рабочих дней направляет продавцу согласованную им спецификацию или отказ в получении материалов по факсу или электронной почте. Если вышеуказанные документы стороны друг другу не направили в указанный срок, заказ считается не принятым и исполнению не подлежит. Продавец обязан уведомить покупателя о поставке товара не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты. Сопроводительными документами к партии товара являются: копии сертификатов, товарно-транспортная накладная, товарная накладная. счет-фактура.

    В случае, когда после приемки выявлено излишество товара, покупатель обязан вернуть его продавцу, предварительно составив соответствующий акт. Проверить товар относительно качества покупатель обязан на протяжении пяти рабочих дней с дня приемки. Товар ненадлежащего качества подлежит возврату продавцу, если покупатель в течение двух рабочих дней подал ему рекламацию и составил соответствующий акт. Все расходы по замене и допоставке товаров ложатся на продавца. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действительно до момента полного исполнения обязанностей сторон. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

    Договор на поставку стройматериалов

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

    г. Москва

    ___ _________________ 2011 г.

    ООО МСК, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Рухлядева С.В. действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________ в лице ____________________________________. действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем Покупатель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1 Поставщик обязуется передать в обусловленный сторонами срок производимые или закупаемые им товары Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить эти товары.

    1.2 Наименование, количество, качество, цена товара определяются в соответствии с выставляемыми счетами, накладными, счетами-фактурами.

    2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

    2.1 Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от Покупателя устной или письменной заявки.

    2.2 Поставка товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно графику, осуществляется не ранее 1-х

    суток со дня поступления заявки или графика.

    2.3 Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в

    заявке.

    2.4 Датой поставки считается дата доставки товара на объект, указанный Покупателем в заявке.

    2.5 Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных.

    3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

    3.1 Качество товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.

    3.2 Весь товар произведен и реализуется только на территории РФ.

    4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    4.1 Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку товара в письменной или устной форме, в которой указывает:

    — количество товара

    — качество товара

    — точный адрес объекта (прилагается схема)

    — ограничения по типу автотранспорта

    — способ разгрузки

    — ответственное лицо за приемку товара

    — контактные телефоны.

    4.2 Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку товара в нормативное время (30 минут).

    4.3 Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товаров.

    4.4 Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.

    4.5 Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товара в

    течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей

    партии в пределах срока действия договора.

    4.6 Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого

    прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

    5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    5.1 Цена товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах.

    5.2 Цена товара включает расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора. Транспортные расходы по доставке товара, включаются в стоимость товара.

    5.3 Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

    5.4 Срок оплаты: предоплата 100% .

    5.6 Цена товара определяется по каждому объекту отдельно.

    5.7 В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на товар(в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.) Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

    5.8 Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.

    5.9 Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком и она не будет погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта, то поставщик удерживает сумму задолженности из поступившей предоплаты за следующую партию Товара.

    6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

    6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

    6.2. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.

    6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1. При отказе Покупателя от приемки товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

    7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

    7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой более нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

    8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

    8.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором или из него, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

    9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до ________________.2011 г.

    9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

    9.3 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

    9.4. При изменениях на рынке стройматериалов составляется приложение к настоящему договору по соответствующей номенклатуре.

    10. ФОРС-МАЖОР

    10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

    10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору должна письменно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее двух недель.

    10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

    11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.

    11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

    12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ПОСТАВЩИК ООО МСК

    Юр.адрес : 124305, г. Зеленоград, корп.162, кв. 278

    Адрес . 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.11 корп.Б, офис 7-8

    ИНН 7735561213 КПП 773501001 БИК 044525922 ОГРН 1097746395031 ОКВЭД 45.2

    Р/сч. 40702810800000077612 в ЗАО Банк Интеза, г. Москва К/сч . 30101810800000000922

    Договор поставки строительных материалов

    Содержание статьи:

    Подвид договора поставки — договор поставки строительных материалов (договор на материально-техническое обеспечение). По данному договору поставщик дает покупателю продукцию в номенклатуре, объеме и в сроки, которые предусмотрены в спецификациях покупателя со склада или транзитом от изготовителей и организует организованную доставку продукции по согласованным графикам покупателю.

    Покупатель, в свою очередь, должен принимать и оплачивать своевременно продукцию, поставленную ему, и оказанные услуги и возвращать своевременно многооборотную тару и средства пакетирования соответственно с выданными сертификатами.

    Статья 506 Гражданского Кодекса РФ ограничивает предмет договора поставки товарами, которые закупаются и производятся поставщиком. Данному ограничению не нужно придавать большое значение, так как право собственности на товары можно приобретать многими другими методами (при переработке, правопреемстве, при реорганизации юридических лиц и так далее). Помимо этого поставщик — лицо, которое не обладает правом собственности (или каким-либо другим вещным правом) на товары.

    Имущественные права и прочие объекты гражданских прав не входят в понятие предмета договора поставки.

    Условия договора поставки строительных материалов

    Порядок поставки продукции — одно из существенных условий данного договора. Покупатель представляет посреднику месячные, квартальные и другие спецификации по складским поставкам не позже некоего момента до начала поставки.

    Поставщик производит централизованную доставку покупателю продукции по согласованным графикам, которые покупателем предоставляется за несколько дней до поставки. График признается принятым, когда в течение некоего срока после его получения не будут сообщены покупателю возражения по графику.

    Бывают ситуации, что еще одно существенное условие — определение порядка расчетов и цены договора. Данное правило устанавливают диспозитивно — по взаимному согласию сторон.

    Помимо этого, существенные условия типового договора поставки стройматериалов: условия о товаре (качество, ассортимент, количество) порядок и сроки поставки стройматериалов порядок и сроки оплаты. Когда отсутствует хотя бы одно из этих условий, он признается незаключенным. Невзирая на то, что законодательство Российской Федерации устанавливает в качестве условий, которые необходимы для оформления договора, лишь количество и наименование товара (пункт 3 статьи 455 Гражданского Кодекса РФ), контрагенты для того, чтобы внести определенность по необходимым стройматериалам в раздел «Предмет договора» включают и прочие свойства товара.

    Дополнительные условия договора: качество строительных материалов, которые поставляются, сроки действия соглашения, условия поставки, упаковка, тара, момент перехода на товар права собственности. страхование, ответственность сторон и гарантийные сроки.

    Нормы договора поставки строительных материалов

    Императивные нормы носят принудительный характер. Они воздействуют на участников правоотношения вне зависимости от воли последних. Этими нормами являются нормы, что для оформления договора нужно наличие существенных условий.

    Диспозитивные нормы носят восполнительный характер. Они воздействуют на участников конкретного правоотношения только в тех случаях, когда оно не урегулировано волей последних (тем самым восполняя волю, не выраженную ими). Благодаря этому стороны могут или включать, или не включать в бланк договора поставки строительных материалов условия о условиях поставки, качестве, таре и упаковке, сроках действия договора, моменте перехода на передаваемое имущество права собственности, страховании, ответственность сторон и гарантийные сроки.

    Особенности договора поставки строительных материалов

    Специфика образца договора на поставку стройматериалов — все строительные материалы, которые поставляются, необходимо сертифицировать, они должны соответствовать ГОСТам и СНИПам, установленным для них.

    Форма договора поставки строительных материалов – письменная простая. Сторонами являются «Покупатель» и «Поставщик» .

    По мере усложнения экономических связей и развития рыночной экономики договора поставки строительных материалов получаются все более объемными, затрагивая вопросы комплектности товара, его приемки и так далее.

    Образец договора поставки строительных материалов

    Договор купли-продажи строительных материалов

    Купля-продажа товарно-материальных ценностей выполняется на основании договора купли-продажи, к которому прикладывается, как правило, спецификация с перечнем реализуемых материалов. Скачать типовой бланк договора купли-продажи стройматериалов можно по ссылке внизу статьи.

    Минутку внимания! На нашем сайте можно скачать и другие образцы договора купли-продажи, например, животных — скачать образец. лодочного мотора — скачать. оборудования — образец. товаров — скачать образец. Полный перечень документов можно найти в разделе ДОГОВОРА .

    iskovoepismo.my1.ru

    Как правильно оформить договора (условия и содержание)

    В договоре поставке стройматериалов прописываются обязательства для сторон:

    • для поставщика — это в срок передать второй стороне товар, обозначенные в условиях договора, обычно перечень с подробными характеристиками приводится в Спецификации к договору;
    • для покупателя — это принять товар и оплатить его цену, цена также обычно отражается в спецификации.

    Нарушение этих обязанностей влечет за собой ответственность в том размере, в каком она определена условиями договора поставки.

    Подробный список наименований для поставки обычно приводится в спецификации, в договоре же обозначают общую стоимость стройматериалов, а также общее количество. Детализацию можно привести по видам стройматериалов, который по своим свойствам и характеристикам можно объединить.

    Как правило, договор предусматривает поставку партиями, когда обозначенные в спецификации стройматерилы поставляется не разом, а постепенно, отдельными партиями. Сроки поставок определяются также заранее и прописываются в графе поставок, прилагаемом к договору.

    Обязательно нужно согласовать условия доставки строительных материалов до покупателя — чьими силами будет осуществляться транспортировка, за чей счет, каковы условия доставки, адреса погрузки и разгрузки.

    В условиях закрепляется общий порядок доставки стройматериалов от поставщика до покупателя, последовательность действий сторон в плане подписания сопроводительных документов.

    Поставляемые строительные материалы обычно должны соответствовать определенным требованиям и строительным стандартам. К качеству и комплектности материалов должны предъявляться определенные требования, которые также сторонам нужно оговорить между собой.

    Если поставщик предоставляет гарантии на поставляемые материалы, то гарантийный срок указывается в условиях договора.

    Еще одним условием, которое должно быть прописано в условиях договора поставки — это условия и порядок оплаты (способ оплаты, цены, предоплата, отсрочка, рассрочка и прочие нюансы, касающиеся денежных взаимоотношений между сторонами договора).

    Ответственность может устанавливаться в денежном виде, в виде процентов, пени. Может наступать при нарушении условий договора, возмещению может подлежать полученный ущерб, упущенная выгода.

    Договор поставки, помимо прочего, может предусматривать также порядок обмена или возврата товара ненадлежащего качества, бракованного товара.

    Традиционно соглашение должно иметь дату и место оформления, реквизиты участников договора.

    От каждой стороны на договоре должна присутствовать подпись и, при наличии, печать организации.

    1000form.ru

    Воспользуйтесь образцом договора при подготовке к поставке строительных материалов

    Для ведения строительного проекта необходимы различные материалы. Их закупкой не всегда занимается сам подрядчик. Все зависит от масштабов, длительности, сложности проекта и т. д. Кто будет заниматься обеспечением, стороны указывают в договоре. Иногда поставку организует заказчик, а в крупных проектах эту обязанность возлагают на субподрядчиков. В рамках проекта может потребоваться поставка множества строительных материалов от разных поставщиков, поэтому проще использовать типовые договоры, разработанные по единому образцу.

    Скачайте в Системе Юрист другие образцы договоров по поставке

    • Договор поставки нерудных материалов
    • Договор поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ)
    • Договор поставки оборудования с последующим монтажом

    Найти еще

    Читайте полезные статьи

    • Что необходимо проверить покупателю при заключении договора поставки
    • Что необходимо проверить поставщику при заключении договора поставки

    Гость, знакомьтесь — Правобот!

    Интеллектуальный сервис для подбора судебной практики. Думает, как юрист, только быстрее. 

    Договор на поставку строительных материалов образец скачать

    Познакомиться поближе


    Перед заказом строительных материалов внесите в договор поставки обязательные и дополнительные условия

    Сделки на поставку оформляют согласно правилам главы 30 ГК РФ. Если объем строительства небольшой, стороны вправе включить условия о материалах в основной договор на выполнение работ, а детали уточнить в приложении-спецификации. Но обычно для девелоперских проектов договоры на поставку заключают отдельно. Заказчик строительства, подрядчик или субподрядчик фигурирует в соглашении как покупатель. Второй стороной сделки является поставщик. К договору поставки стройматериалов также создают приложения:

    • график поставок,
    • спецификацию на товары.

    По данному договору поставляемые объекты являются товарами. При согласовании предмета сделки необходимо:

    1. Указать, что входит в список товаров. Перечислить наименования, прописать общее количество (п. 5 ст. 454 и п. 3 ст. 455 ГК).
    2. Написать, что поставщик обязуется осуществить поставку по графику в соответствии с перечнем товаров, а покупатель – принять и оплатить ее. Многие суды относят срок поставки к существенным условиям, ссылаясь на статью 506 ГК РФ. Поэтому безопаснее отметить сроки в договоре или графике.  
    3. Отметить, допускает ли договор досрочную поставку материалов.

    Отдельно сформулируйте требования к качеству и комплектности. В этом разделе пишут:

    1. Каким нормам должно соответствовать качество товаров. Например, необходимо, чтобы материалы обладали определенной огнеупорностью и отвечали требованиям ГОСТ и СНиП.
    2. Как следует поступить сторонам сделки при необходимости оговорить дополнительные характеристики тех или иных материалов. Например, заключить допсоглашение.
    3. Что должен сделать поставщик, если строительные материалы не соответствуют тому, что указали в договоре поставки. Например, произвести замену в указанный срок.

    Также перечислите:

    • требования покупателя к таре и упаковке материалов,
    • порядок отгрузки. Например, напишите, какие документы должны сопровождать каждую партию товара.

    Укажите цену договора поставки и порядок приемки материалов

    Для подобных сделок стоимость не относится к существенным условиям. Договор сочтут заключенным, даже если цену на товары не указали. Но для покупателя важно, чтобы в соглашении присутствовали конкретные показатели. Иначе цену будут определять по общим правилам, и она может оказаться выше, чем он рассчитывал (п. 1 ст. 485 ГК).

    Важным для договора поставки является условие о приемке стройматериалов. Проверку каждой партии товара обе стороны будут проводить в соответствии с этим условием. В соглашении нужно установить:

    1. Какой документ подтверждает факт получения партии, в какой срок его оформляют и кто должен подписать.
    2. В какой срок покупатель должен успеть проверить ассортимент материалов, их количество, качество и соответствие другим требованиям.
    3. Какой документ составляет покупатель, если обнаружил недостатки.
    4. В какой срок покупатель извещает поставщика о выявленных несоответствиях. Если такого пункта в договоре поставки не будет, о дефектах строительных материалов придется сообщать незамедлительно (абз. 2 п. 2 ст. 513 ГК).
    5. В какой срок продавец обязан забрать бракованный или некомплектный товар с ответственного хранения у покупателя, если тот отказывается принять материалы.

    Пропишите механизм перехода права на товар

    Стройматериалы являются собственностью сначала продавца, а затем покупателя. Владелец несет сопутствующие риски – например, внезапной гибели или порчи. Важно указать в договоре, в какой момент право на имущество, а также риски переходят от одного контрагента к другому. Для покупателя безопаснее, чтобы момент привязали к подписанию накладной. Документ подписывают, когда товар уже фактически у покупателя.

    Определите ответственность сторон

    Стандартными разделами договоров, в том числе в сделках по поставке, являются разделы:

    • об ответственности контрагентов за нарушение условий соглашения. Здесь прописывают, какую неустойку, штрафы, пени выплатит нарушитель;
    • о порядке разрешения конфликтных ситуаций. В этот раздел включают условия претензионного или иного досудебного порядка, сроки направления претензии и т. п. Условия не должны противоречить требованиям закона;
    • о возможности досрочного расторжения сделки и условиях такого расторжения. Согласно закону от договора поставки стройматериалов можно отказаться в одностороннем порядке (ст. 523 ГК РФ). Контрагенты вправе указать дополнительные условия такого расторжения.

    www.law.ru

    Поставкой строительных материалов сегодня занимаются многие, в связи с ростом строительства. Поставка цемента, досок, кирпича и других строительных материалов невозможна без документального сопровождения. Регулирование каждой стадии письменным способом очень важно. Требования к поставщику предъявить невозможно, если не будет прописана его ответственность по качественным и количественным характеристикам строительного имущества. Чтобы помочь сторонам грамотно оформить отношения, мы подготовили образец договора поставки строительных материалов, который вы легко сможете скачать по прямой ссылке на этой странице.

    Прежде чем начинать составлять договор поставки материалов, необходимо усвоить обязательные его составляющие, к которым относятся:

    • В первую очередь стоит правильно внести реквизиты участников (ФИО и паспортные данные — для физического лица, ОРГН, ИНН, наименование, адрес — для юридического);
    • Дата, место составления соглашения, предмет контракта, стоимость услуг, ответственность сторон, основные обязательства и права каждого;
    • Неотъемлемым составляющим будет спецификация строительных материалов, подлежащих поставке. Бумага может быть как приложением к основному контракту, так и составляющая отдельным пунктом в виде текста или таблицы (на усмотрение участников);
    • Правила обращения со строительными материалами, не нарушающими их основные характеристики и предназначение;
    • Подписи каждой стороны в конце содержания.

    Контрагенты могут обозначить иные параметры, какие только можно себе представить. Единственное условие по содержанию — оно не должно противоречить законодательству страны и ущемлять права контрагентов и общества. В остальном, поставщик и покупатель свободны в написании собственных условий контракта. На скриншоте и в специальной ссылке вы можете наблюдать образец заполнения соглашения о поставке строительных предметов. Бесплатно скачав и отредактировав образец легко самостоятельно составить нужный договор. Надеемся увидеть Вас на страницах нашего ресурса вновь. Приятного пользования!

    freedocx.ru

    Что вносится в договор

    Существенные условия договора поставки строительных материалов:

    • Поставка продукции. Главное существенное условие договора такого рода – это соблюдение порядка поставок продукции – стройматериалов. Покупателем должны своевременно предоставляться посреднику все необходимые спецификации, не позднее определенного сторонами числа до дня поставки. Скачать образец спецификации можно здесь.
    • График. Все централизованные поставки покупателю производятся поставщиком по уже согласованному графику, предоставляемому покупателем перед самой поставкой, примерно за несколько дней до неё. Если поставщик в течение некоторого времени после получения графика не сообщает покупателю о каких либо возражениях, связанных с расписанием поставок строительных материалов, то график автоматически считается принятым.
    • Порядок расчёта и определение цены договора. Данное условие актуально лишь для определённых ситуаций. Оно соблюдается только при взаимном согласии на него обеих сторон договора, то есть диспозитивно.
    • Описание товара. В договор должны быть внесены данные: качество строительных материалов, ассортиментная линейка, тара.
    • Поставка товара: сроки и её порядок.
    • Порядок внесения оплаты.

    Поставка стройматериалов

    Дополнительные условия:

    • Срок, на протяжении которого договор остаётся действительным.
    • Сроки гарантии.
    • Ответственность участников договора.
    • Промежуток времени, спустя который переходят права собственности на стройматериалы.
    • Страховка.

    Если хотя бы одно из перечисленных условий договора не будет учтено, то он автоматически признается недействительным и незаключенным.

    Особенности договора

    Специфика договора на поставку стройматериалов заключается в том, что любой поставляемый материал, должен иметь сертификат, соответствующий определённым для него СНИПам и ГОСТам.

    Документ заключается в простой письменной форме и имеет 2 стороны: поставщика и покупателя. В связи с усложнением экономических связей договора такого рода имеют всё больший объём, в них затрагиваются особенности комплектации и приемки стройматериалов.

    Советы

    • Следует помнить, что документ такого плана можно заключать только с поставщиком – частным предпринимателем или коммерческой организацией. При условии заключения договора с некоммерческой организацией нужно обязательно ознакомиться с наличием учредительных документов, в которых должна быть оговорена возможность выполнения организацией функций поставщика.
    • Заключая договор, в нём либо в спецификации к нему нужно прописать наименование строительных материалов, количество, её ассортимент и стоимость.
    • Так как сроки поставки товара не равны сроку договора, то в бланке нужно обязательно обозначить график поставок и прописать порядок приёмки и условия послепродажного обслуживания. Внесение данных пунктов поможет снизить возможность возникновения споров между поставщиком и покупателем.
    • Нужно обязательно прописать ответственность как поставщика перед покупателем, так и покупателя перед поставщиком, а также размер штрафов за несоблюдение условий.
    • Заполняется данный документ так же, как и любой другой. Для заполнения можно использовать образец договора на куплю-продажу стройматериалов. Можно воспользоваться образцом, представленным ниже.

    pravsam.ru

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.